Приложение к Постановлению от 24.07.2009 г № 72 Задание

Техническое задание на выполнение работ по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилом многоквартирном доме № 3 по ул. Полевая в пгт медведево

N п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
1. Устройство узла учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение
1.1. Узел учета на отопление
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопроводов	0,08
2	Снятие задвижек диаметром 80 мм	100 шт. арматуры	0,02
3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	100 м трубопровода	0,2
	Крепления	кг	0,06
4	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	100м	0,2
	Отвод 90 Ду 89	шт.	10
	Переход Ду 89 x 70	шт.	4
5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 70 мм	100 м трубопровода	0,03
6	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 70 мм	100 м	0,03
7	Установка счетчиков, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 80 (ВСТ-80)	шт.	2
8	Установка счетчиков, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 50 (ВСТ-50)	шт.	2
9	Установка термопреобразователей (КТПТР-05)	шт.	4
10	Монтаж тепловычислителя (СПТ 943-2)	шт.	1
11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	100 м	0,5
12	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25	100 м	0,5
13	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником	100 концов	0,16
14	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 89 мм Задвижка стальная 30с41нж Ду 89 мм - 2 шт. Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 89 мм - 2 шт.	1 шт.	4
15	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 89 мм	1 врезка	4
16	Установка вентиля муфтового Ду 15 мм 15кч 18п (спусник)	шт.	3
17	Установка вентиля муфтового 15кч 18п диаметром 20 мм (спусник)	шт.	2
18	Установка вентиля муфтового 15кч 18п диаметром 25 мм (спусник)	шт.	2
19	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм Грязевик абонетский Ду 80 мм по Серии 5.903-13	1 шт.	2
20	Установка фильтров диаметром 80 мм ФМФ-80	10 фильтров	0,2
21	Кран трехходовой со штуцером для манометра 11б18бк	1 комплект	4
22	Установка манометров с трехходовым краном МТП до 16 атм	1 комплект	2
23	Установка термометров в оправе прямых и угловы до 100 С	1 комплект	2
24	Масляная труб диаметром более 50 мм количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,3
26	Изготовление опор под трубопроводы	1 т конструкций	0,06
27	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м трубопроводов	3
28	Изоляция запорной арматуры	шт.	6
1.2. Узел учета на горячее водоснабжение
29	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 80 мм	100 м трубопроводов	0,06
30	Снятие задвижек диаметром до 80 мм	100 шт. арматуры	0,02
31	Изготовление опор под трубопроводы	1 т конструкций	0,062
32	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм цехов	100 м	0,125
34	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	100 м трубопровода	0,125
	Отвод 90 Ду 76	шт.	8
	Переход Ду 80 x Ду 70	шт.	4
35	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм	м	2
36	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 57 мм	100 м трубопровода	0,085
37	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм Задвижка чугунная 30с41 нж Ду 80 - 4 шт.	1 шт.	4
38	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	4
39	Установка вентиля муфтового 15кч 18п диаметром 20 мм) (спусник)	шт.	2
40	Установка вентиля муфтового 15кч 18п диаметром 25 мм (спусник)	шт.	1
41	Кран трехходовой со штуцером для манометра 11б18бк	1 комплект	4
42	Установка манометров с трехходовым краном МТП до 10 атм	1 комплект	2
43	Установка термометров в оправе прямых и угловых до 100 С	1 комплект	2
44	Установка фильтров диаметром 50 мм ФМФ-50	10 фильтров	0,2
45	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,25
46	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м трубопроводов	0,25
47	Изоляция запорной арматуры	шт.	6
48	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
49	Произвести регулировку системы отопления с целью не превышения температуры обратной сетевой воды	система	1
50	Сдать тепловой узел представителям ООО "Марикоммунэнерго"	узел	1
1.3. Общестроительные работы
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича	100 отверстий	0,04
	Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм	10 шт. гильз	0,2
	Трубы стальные	м	2
	Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм	10 шт. гильз	0,2
	Трубы стальные	м	2
	Ремонт дверного блока ДГ 21-9	шт.	1
	Установка на двери металлической решетки с изготовлением	шт.	1
2. Устройство узла учета холодной воды с обводной линией
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм	100 м трубопроводов	0,03
2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	100 м трубопроводов	0,03
3	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	100 м	0,03
4	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм Задвижка чугунная 30с41 нж Ду 80 - 4 шт.	шт.	3
5	Установка счетчиков, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 50 (ВСХ - 50)	шт.	1
6	Установка фильтров диаметром 80 мм ФМФ-80	шт.	1
7	Установка манометров с трехходовым краном МТП до 10 атм	1 комплект	1
8	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 80 мм	шт.	2
9	Сдать узел холодной воды представителям ОАО "Медведевский водоканал"	узел	1
3. Устройство узла учета электроэнергии
1	Демонтаж ВРУ и распределительного пункта	шт.	2
2	Монтаж кабеля АВВГ - 4х95	м	80
3	Монтаж ВРУ 1-17-70 ППН	шт.	1
4	Монтаж пункта распределительного ПР 11-3078	шт.	1
5	Установка эл. счетчика 3-фазного Меркурий 231	шт.	2
6	Сдать смонтированное электрооборудование представителям ООО "Марикоммунэнерго"	Комплект	1

Проект
Муниципальный контракт N ___
на установку общедомовых приборов учета коммунальных
ресурсов в жилых многоквартирных домах в пгт Медведево
(по Лоту N 4 - д. N 1а по ул. Полевая)

    пгт Медведево                                    _____________ 2009 г.

Администрация муниципального образования "Медведевское городское поселение" Медведевского района Республики Марий Эл, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы администрации Смирнова Петра Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (Протокол N _______ от _____________2009 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Подрядчик обязуется своими силами и средствами, на свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилом многоквартирном доме N 1а по ул. Полевая в пгт Медведево (далее - "Объект").
1.2.Технические, технологические, и другие характеристики Работы определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту).
1.3.Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных Техническими заданиями.
1.4.В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.
2.ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.Цена Контракта составляет __________ (_____________________) рублей.
Цена Контракта включает в себя все затраты на выполнение работ, в том числе расходы на разработку проектной документации, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость используемых материалов, сметных работ, налогов и сборов.
2.2.Цена Контракта является фиксированной и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
3.ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1.Настоящим Контрактом предусмотрено финансирование работ Заказчиком за счет средств республиканского бюджета.
3.2.Заказчик может перечислить Подрядчику аванс, при наличии денежных средств, в размере до 30% цены Контракта на приобретение материалов и иные затраты, связанные с исполнением настоящего Контракта, с возможностью осуществления контроля над целевым его использованием.
3.3.Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
3.4.При непредоставлении Подрядчиком необходимых документов или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению платежей и производит с него удержание этих сумм, а также суммы полученной Подрядчиком выгоды за пользование чужими денежными средствами в порядке, установленном законодательством.
3.5.Заказчик осуществляет финансирование и оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Подрядчика.
Оплата производится с момента подписания акта о приемке выполненных работ по мере поступления денежных средств из бюджета.
Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).
3.6.При невыполнении по вине Подрядчика объемов работ, предусмотренных Техническим заданием, платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.
3.7.Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемочной комиссии.
4.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1.Срок исполнения обязательств Подрядчиком: в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1.Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
5.1.1.Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническими заданиями, сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем действующим СНиП и ВСН.
5.1.2.Поставить на Объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно требованиям ГОСТ и СНиП и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.
5.1.3.Обеспечить разработку проектной документации.
5.1.4.Выполнять работы и обеспечивать контроль над ходом выполняемых работ своими силами и средствами. Передача (поручение) работ другим лицам, в том числе субподрядчикам, допускается только по согласованию с Заказчиком.
5.1.5.Нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране Объекта.
5.1.6.Осуществлять временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на площадке и подключение вновь построенных коммуникаций.
5.1.7.Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону работ инженерных коммуникаций и строений согласно техническим условиям.
В соответствии с нормативными документами осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.
5.1.8.Гарантировать, что все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов также - лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.
Применение для ремонта объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.
5.1.9.Обеспечить содержание и сохранность Объекта с момента начала выполнения работ и до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
5.1.10.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в контрактный срок.
5.1.11.До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком, несет Подрядчик.
5.1.12.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5.2.Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
5.2.1.Передать Подрядчику утвержденную техническую часть проекта на ремонт объекта.
5.2.2.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
5.2.3.Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика или дать мотивированный отказ.
5.2.4.В случае выявления недостатков и нарушений, Заказчиком составляется предписание с указанием срока устранения недостатков и передается Подрядчику для исполнения.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
6.2.Подрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
6.3.Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
6.4.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, от цены Контракта (либо невыполненных работ).
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5.При расторжении Контракта по инициативе Заказчика из-за невыполнения условий Контракта Подрядчиком или по инициативе Подрядчика при отсутствии уважительных причин для расторжения Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 3% стоимости объема работ по Контракту.
6.6.Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту убытки.
6.7.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
6.8.В случае просрочки сроков оплаты выполненных работ Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.
7.2.Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут сторонами путем заключения соглашения о расторжении контракта.
8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
9.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2.Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.3.При расторжении Контракта возмещаются понесенные убытки, а Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на объекте, за вычетом понесенных убытков.
9.4.Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне, которое должно быть рассмотрено в течение 5 дней.
10.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц, составляет 3 года.
10.2.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта, а гарантийный срок на восстановленные элементы устанавливается вновь, в соответствии с Контрактом, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
10.3.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
11.2.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
11.3.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.4.К Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Приложение N 1).
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 Заказчик:                                Подрядчик:
 Администрация муниципального образования
 "Медведевское городское поселение"
 425200, Республика Марий Эл,
 Медведевский район,
 пгт Медведево,
 ул. Советская, д. 22
 ИНН 1207002285
 КПП 120701001
 р/с 40204810900000000079 в ГРКЦ НБ
 РМЭ Банка России г. Йошкар-Ола
 __________________ П.А.Смирнов
      М. П.