Приложение к Постановлению от 24.07.2009 г № 72
Документация об аукционе открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилых многоквартирных домах в пгт медведево
Часть I.Открытый аукцион
Раздел I.1. Приглашение к участию в аукционе
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилых многоквартирных домах в пгт Медведево любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, по адресу: 425200, Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Советская, д. 22, каб. 219.
Заинтересованные лица могут самостоятельно получить комплект настоящей документации об аукционе в электронной форме бесплатно с официального сайта Правительства Республики Марий Эл http://tender.mari.ru/.
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.
Все разъяснения, касающиеся настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения к документации об аукционе, в случае возникновения таковых, будут опубликованы в официальном печатном издании муниципального образования "Медведевский муниципальный район" - газете "Вести" и размещены на официальном сайте http://tender.mari.ru/ в соответствии с частями 8 и 9 статьи 34 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005.
Все изменения и дополнения к документации об аукционе будут также направляться заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, самостоятельно получившие комплект документации об аукционе с официального сайта и не направившие в письменной форме в адрес муниципального заказчика заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе. Муниципальный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.
Раздел I.2. Условия проведения аукциона
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Законодательное регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В части, прямо не урегулированной законодательством, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2.Заказчик
Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3.Предмет аукциона
1.3.1.Заказчик осуществляет выбор подрядчика, информация о котором содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта.
1.3.2.Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона.
1.3.3.Требования к выполнению работ установлены в Техническом задании (раздел III настоящей документации об аукционе).
1.4.Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по итогам аукциона.
1.5.Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1.Финансирование контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.
1.5.2.Порядок оплаты выполнения работ определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.
1.5.3.Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата работ осуществляется по цене, установленной контрактом.
1.6.Требования к Участникам размещения заказа
1.6.1.В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.6.2.Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.6.2.1.Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.6.2.2.Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день дачи заявки на участие в аукционе.
1.6.2.3.Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.6.2.4.Требованию об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.
1.7.Расходы на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.
2.ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1.Содержание документации об аукционе
2.1.1.Документация об аукционе может представляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации муниципального образования "Медведевское городское поселение" (далее - Комиссия) будут руководствоваться текстом официальной печатной документации об аукционе и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной Участником размещения заказа неофициально.
2.1.2.Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.1.3.Заявка на участие в аукционе от Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям, установленным в документации об аукционе, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.
2.2.Разъяснение документации об аукционе
2.2.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.
2.2.2.Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
2.2.3.Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направит всем Участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе, разъяснения положений документации об аукционе, при условии, что такой запрос поступил Заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.2.4.Разъяснения Заказчика, включающие текст запроса, но без указания его источника, размещаются на официальном сайте в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа, с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
2.3.Изменения к документации об аукционе
2.3.1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.
2.3.2.В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.
2.3.3.В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения направляются всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.
2.3.4.При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.4.Отказ от проведения аукциона
2.4.1.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2.Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Заказчиком соответственно в течение 5 рабочих и 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
2.4.3.В течение 2 (двух) дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
3.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.1.1.Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.
3.1.2.Отдельные документы в составе заявки на участие в аукционе (или их части) могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.
3.2.Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе
3.2.1.Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона, и содержать следующие сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей документации об аукционе);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (по соответствующей форме, представленной в Разделе I.4 настоящей документации об аукционе);
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
е) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (по соответствующей форме, представленной в Разделе I.4 настоящей документации об аукционе);
ж) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
- копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
3.2.2.Отсутствие или неполное представление сведений и документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Раздела, является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
3.2.3.При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.Количество заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, оформленный единой документацией об аукционе с другими лотами.
3.4.Форма аукционного предложения по цене контракта
3.4.1.Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1 настоящего Раздела.
3.4.2.Предложения по цене контракта, превышающие начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона, не рассматриваются.
3.5.Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов
Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов, является российский рубль.
4.ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1.Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
4.1.1.Заявки на участие в аукционе в течение срока приема заявок на участие в аукционе принимаются по адресу, в течение времени и по дням, указанным в Информационной карте аукциона.
4.1.2.Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.
4.1.3.Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в аукционе, признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Раздела.
4.1.4.Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.
4.1.5.По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, представитель заказчика выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.
4.1.6.Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.2 настоящего Раздела, признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте (с соответствующим уведомлением).
4.2.Оформление, подписание и подача заявок на участие в аукционе
4.2.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.
4.2.2.Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
4.2.3.Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам настоящей документации.
4.3.Запечатывание и маркировка заявок на участие в аукционе
4.3.1.Заявка на участие в аукционе оформляется следующим образом:
Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе, который подшивается в один том.
4.3.2.Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, установленного в пункте 4.1.6 настоящего Раздела.
4.4.Срок действия заявки на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе должны оставаться в силе в течение срока, предусмотренного законодательством для заключения контракта.
4.5.Отзыв заявок на участие в аукционе
4.5.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
5.1.Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах
Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, представитель Заказчика осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после получения.
5.2.Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе
Комиссия начинает рассматривать все поступившие заявки на участие в аукционе в день и час, указанные в Информационной карте аукциона. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.3.Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе
5.3.1.Комиссия изучает заявки на участие в аукционе на предмет их полноты, наличия всех необходимых подписей, а также правильности их оформления в целом. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.3.2.Рассмотрение и оценка правоспособности Участника размещения заказа осуществляется по двоичному принципу: "соответствует требованиям" или "не соответствует требованиям". При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к правоспособности, которые указаны в пункте 1.6 настоящего Раздела.
5.3.3.Оценка правоспособности Участников размещения заказа проводится исключительно на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Раздела, а также с учетом информации, полученной в соответствии с пунктом 5.3.5 настоящего Раздела.
5.3.4.Рассмотрение и оценка соответствия требованиям документации об аукционе на выполнение работ осуществляется по двоичному принципу: "соответствуют требованиям" или "не соответствуют требованиям". При этом учитывается соответствие/несоответствие только тех обязательных технических условий, которые указаны в Разделе III "Техническое задание" настоящей документации об аукционе с учетом информации, полученной Комиссией в соответствии с пунктом 5.3.6.
5.3.5.Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Заказчик также вправе использовать сведения реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
5.3.6.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Комиссия обязана отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
5.3.7.Заявкой на участие в аукционе, отвечающей требованиям документации об аукционе, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те, которые:
а) любым существенным образом влияют на объем, количество, качество выполнения работ;
б) ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика по контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;
в) каким-либо другим образом влияют на определение Победителя аукциона.
5.3.8.Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.
5.3.9.Определение Комиссией степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки на участие в аукционе без учета внешних факторов и на основании принципа справедливости, а именно - то, что не будет считаться нарушением у одного Участника размещения заказа, не считается нарушением для всех Участников размещения заказов, и наоборот.
5.3.10.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона);
б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.
5.3.11.Участник размещения заказа не допускается Комиссией к участию в аукционе в случае:
а) непредставления определенных документацией об аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, работах и услугах;
б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Раздела;
в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
5.3.12.Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в пункте 5.3.11 настоящего Раздела, не допускается.
5.3.13.Решение Комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе и допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором указываются сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе и признании их Участниками аукциона или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.
5.3.14.Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.3.15.В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся по соответствующему лоту. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается по начальной (максимальной) цене контракта (лота).
5.4.Контакты Участников размещения заказа с Заказчиком или Комиссией
При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1.Процедура проведения аукциона, полномочия Комиссии и Аукциониста
6.1.1.Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Аукцион проводится представителем Заказчика (далее - Аукционист) в присутствии членов Комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей.
6.1.2.Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность.
Перед началом проведения аукциона Комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей Участников аукциона. После этого уполномоченные представители Участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки Участника аукциона (далее - карточки).
6.1.3.Председатель или ответственный секретарь Комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет Участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене контракта, размер "шага аукциона".
6.1.4.Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.
6.1.5.Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
6.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
6.1.6.Во время процедуры аукциона член аукционной комиссии фиксирует предложения участников о цене контракта, величину понижения "начальной цены контракта" - "шага аукциона".
6.1.7.Представитель Заказчика самостоятельно или по ходатайству участника, аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.
Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона не менее 15 минут, но не более 1 часа. Перерыв в проведении аукциона для короткого перерыва может быть объявлен Аукционистом не более 2 (двух) раз.
6.1.8.Во время всей процедуры торгов участникам запрещается вступать в переговоры между собой, представителем Заказчика, аукционной комиссией, Аукционистом. Запрещается покидать место проведения аукциона, постоянно держать поднятой свою карточку, физически препятствовать поднятию карточки конкурентом, нецензурно выражаться, оскорблять.
6.1.9.При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись.
Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При этом такой Участник аукциона должен до начала процедуры аукциона известить Комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.
6.2.Определение Победителя аукциона и оформление протокола аукциона
6.2.1.Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.
6.2.2.При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
6.2.3.Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня после дня подписания данного протокола, в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола в официальном печатном издании.
6.2.4.Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.
6.2.5.Заказчик принимает решение о признании аукциона (в отношении каждого отдельного лота) несостоявшимся в том случае, если:
а) в аукционе участвовал единственный Участник аукциона, или, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену такого контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену такого контракта, аукцион признается несостоявшимся;
б) ни один из Участников аукциона (или его представителей) не явился на процедуру аукционных торгов;
в) Заказчик не допустил ни одного из Участников аукциона (или их представителей) к участию в аукционе в виду отсутствия у них полномочий и (или) документов их подтверждающих.
7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
7.1.Заключение контракта
7.1.1.Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
7.1.2.Контракт заключается на условиях и в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной Победителем аукциона.
7.1.3.В случае если Победитель аукциона уклонился от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта.
7.1.4.В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, а также, если в аукционе участвовал только один Участник аукциона, Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола аукциона передаст единственному Участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом контракт с единственным Участником аукциона заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в Извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным Участником аукциона цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.
Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта.
7.1.5.Победитель аукциона, либо Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта (в случае уклонения Победителя аукциона от заключения контракта), либо единственный Участник аукциона (если аукцион признан несостоявшимся), в срок, указанный в Информационной карте аукциона, должен подписать переданный ему в соответствии с пунктами 7.1.1, 7.1.3 или 7.1.4 настоящего Раздела контракт и возвратить его Заказчику.
7.1.6.Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с Участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
а) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
б) приостановления деятельности Участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) наличия у Участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) предоставления Участником аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Раздела;
д) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
8.1.Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Комиссии
Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
9.ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК
Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
Раздел I.3. Информационная карта аукциона (ика)
Следующая информация и данные открытого аукциона на право заключить контракт на приобретение товара, дополняют положения, указанные в разделе I.2. "Общие условия проведения аукциона". При возникновении разночтений положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями, указанными в разделе I.2. "Общие условия проведения аукциона".
Пункт 1.1 | Сведения о заказчике | ||
Наименование: Администрация муниципального образования "Медведевское городское поселение" Адрес: Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, ул. Советская, д. 22, каб. 219 Контактное лицо: Смирнов Петр Андреевич тел: 8 (8362) 58-25-50 | |||
Пункт 1.2 | Сведения об организаторе | ||
Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования "Медведевское городское поселение" Адрес: Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, ул. Советская, д. 22, каб. 219 Номер телефона: 8 (8362) 58-25-50 Контактное лицо: Смирнов Петр Андреевич Сайт для размещения информации о размещении заказов: http://tender.mari.ru | |||
Пункт 1.3 | Предмет аукциона: Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилых многоквартирных домах в пгт Медведево: Лот N 1 - д. N 4 по ул. Полевая; Лот N 2 - д. N 9 по ул. Советская; Лот N 3 - д. N 3 по ул. Полевая; Лот N 4 - д. N 1а по ул. Полевая. | ||
Пункт 1.4 | Требования к выполнению работ Согласно разделу III - Техническое задание. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. | ||
Пункт 1.5 | Начальная (максимальная) цена контракта | ||
Начальная (максимальная) цена контракта: Лот N 1 - 434000 (четыреста тридцать четыре тысячи) рублей; Лот N 2 - 434000 (четыреста тридцать четыре тысячи) рублей; Лот N 3 - 434000 (четыреста тридцать четыре тысячи) рублей; Лот N 4 - 434000 (четыреста тридцать четыре тысячи) рублей. Цена Контракта включает в себя все затраты на выполнение работ, в том числе расходы на разработку проектной документации, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость используемых материалов, сметных работ, налогов и сборов. Цена контракта, предлагаемая Участниками аукциона, должна включать в себя вышеуказанные расходы. | |||
Пункт 1.6 | Источник финансирования и порядок оплаты | ||
Заказ на выполнение работ финансируется за счет средств республиканского бюджета. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте контракта. Форма оплаты: безналичный расчет. | |||
Пункт 1.7 | Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе | ||
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в соответствии с пунктом 3.2 настоящей документации. | |||
Пункт 1.8 | Требования к предложениям о цене контракта | ||
Цена контракта, представленная Участником размещения заказа, не подлежит корректировке в ходе выполнения контракта, кроме случаев, указанных в законодательстве Российской Федерации. | |||
Пункт 1.9 | Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе | ||
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, ул. Советская, д. 22, каб. 219 Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 июля 2009 г. по 17 августа 2009 г. Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (обед с 12:00 до 13:00 часов), время московское. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе заявки подаются непосредственно перед началом рассмотрения заявок. | |||
Пункт 1.10 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | ||
Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе. | |||
Пункт 1.11 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | ||
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится по адресу: Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, ул. Советская, д. 22, каб. 219 в 09:00 часов (время московское) 17 августа 2009 года. | |||
Пункт 1.12 | Обеспечение исполнения контракта (если требование предусмотрено заказчиком) | ||
Обеспечение исполнения контракта: не требуется | |||
Пункт 1.13 | Дата и место проведения аукциона (процедуры аукционных торгов) | ||
Аукцион состоится по адресу: Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, ул. Советская, д. 22, каб. 219. Начало в 09 часов 00 минут (московское время) 25 августа 2009 года. Руководители участников размещения заказа и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. | |||
Пункт 1.14 | Срок подписания контракта | ||
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. | |||
Пункт 1.15 | |||
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого предпринимательства. | |||
Раздел I.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа
I.4.1.ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Опись документов,
представляемых для участия в открытом аукционе на установку
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилых многоквартирных
домах в пгт Медведево (по Лоту N ____)
Настоящим _____________________________________________________________
(наименование или Ф. И. О. Участника размещения заказа)
для участия в открытом аукционе на право заключить контракт на
установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилых
многоквартирных домах в пгт Медведево направляет следующие документы:| N п/п | Название документа | Кол-во страниц | N страниц |
| 1. | Заявка на участие в аукционе. | ||
| 2 | Предложение о технических, функциональных и качественных характеристиках предмета аукциона. | ||
| 3 | Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. | ||
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; (по соответствующей форме, представленной в Разделе I.4 настоящей документации об аукционе). | ||
| 5 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. | ||
| 6 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). | ||
| 7 | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: - копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | ||
| 8 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа. | ||
| Всего (указывается общее количество страниц) |
Руководитель ___________________ __________________
(подпись) (Ф. И. О.)
М. П.I.4.2.ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
На бланке организации
Дата, исх. номер
В Единую комиссию
администрации муниципального образования
"Медведевское городское поселение"ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ НА УСТАНОВКУ ОБЩЕДОМОВЫХ
ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ В ПГТ МЕДВЕДЕВО (ПО ЛОТУ N_____)
1. Изучив извещение и документацию об аукционе открытого аукциона на
право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному
аукциону законодательство и нормативные правовые акты
___________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица, и его Ф. И. О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных
в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, для
муниципального образования "Медведевское городское поселение" в пределах
стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в аукционной документации. Предлагаемая нами цена контракта будет
объявлена в ходе проведения аукциона.
3. Мы ознакомлены с материалами документации об аукционе, влияющими на
стоимость работ, и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены
какие-либо затраты или сопутствующие расходы по предмету аукциона, работы
будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием
в пределах предложенной нами цены контракта, не превышающей начальную
(максимальную) цену контракта.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на
себя обязательство выполнить работы по установке общедомовых приборов учета
коммунальных ресурсов в жилых многоквартирных домах в пгт Медведево в
соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в контракт.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
___________________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, а также о соответствии
_________________________________ (наименование УРЗ) требованиям статьи 4
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
6. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на
себя обязательства подписать контракт с администрацией муниципального
образования "Медведевское городское поселение" на установку общедомовых
приборов учета коммунальных ресурсов в жилых многоквартирных домах в пгт
Медведево в соответствии с требованиями документации об аукционе и
условиями наших предложений, в течение срока, предусмотренного
документацией об аукционе, при условии своевременного получения нами
проекта контракта.
8. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене
контракта после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона
будет признан уклонившимся от заключения контракта с администрацией
муниципального образования "Медведевское городское поселение", мы обязуемся
подписать контракт на установку общедомовых приборов учета коммунальных
ресурсов в жилых многоквартирных домах в пгт Медведево в соответствии с
требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по
цене.
9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о
присуждении нам контракта и нашего уклонения от заключения контракта
сведения о ________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон, адрес электронной почты работника Участника
размещения заказа)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
11. Наше полное и сокращенное фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма, юридический и фактический адреса (фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), телефон, факс, адрес электронной почты, банковские
реквизиты:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать).
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
___________________________________________________________________________
(указать).
Руководитель ___________________ ___________________
(подпись) (Ф. И. О.)
М. П.I.4.3.ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
Администрация муниципального образования
"Медведевское городское поселение"
Предложение о технических, функциональных и качественных
характеристиках ___________________________
Изучив извещение и документацию об аукционе на право заключить
контракт на выполнение работ по
___________________________________________________________________________
(наименование предмета контракта)
___________________________________________________________________________
(полное наименование Участника размещения заказа)
в случае присуждения нам контракта обязуется выполнить вышеуказанные
работы надлежащего качества в установленные сроки в строгом соответствии с
техническим заданием и требованиями документации об аукционе.
Руководитель ___________________ ___________________
(подпись) (Ф. И. О.)
М. П.I.4.4.ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
г. ____________
___________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник размещения заказа: ___________________________________________
(наименование)
доверяет ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ N_________ выдан ___________________________
"____" ______________ представлять интересы _______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
на аукционе ______________________________________________________________,
проводимом ________________________________________________________________
(наименование заказчика).
В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени
доверителя заявлять на процедуре аукциона предложения о цене контракта,
представлять Заказчику, Комиссии по размещению заказа необходимые
документы, подписывать и получать от имени доверителя все необходимые
документы, связанные с проведением аукциона.
Подпись _________________________ ________________________ удостоверяю.
(Ф. И. О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по "____" ____________________ 200 __ г.
Руководитель организации __________________ (___________________)
(Ф. И. О.)
М. П.Раздел II.Проекты муниципальных контрактов
Проект
Муниципальный контракт N ____
на установку общедомовых приборов учета коммунальных
ресурсов в жилых многоквартирных домах в пгт Медведево
(по Лоту N 1 - д. N 4 по ул. Полевая)
пгт Медведево _____________ 2009 г.
Администрация муниципального образования "Медведевское городское поселение" Медведевского района Республики Марий Эл, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы администрации Смирнова Петра Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик" в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (Протокол N ______ от _____________2009 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Подрядчик обязуется своими силами и средствами, на свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилом многоквартирном доме N 4 по ул. Полевая в пгт Медведево (далее - "Объект").
1.2.Технические, технологические и другие характеристики Работы определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту).
1.3.Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных Техническими заданиями.
1.4.В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.
2.ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.Цена Контракта составляет __________ (_____________________) рублей.
Цена Контракта включает в себя все затраты на выполнение работ, в том числе расходы на разработку проектной документации, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость используемых материалов, сметных работ, налогов и сборов.
2.2.Цена Контракта является фиксированной и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
3.ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1.Настоящим Контрактом предусмотрено финансирование работ Заказчиком за счет средств республиканского бюджета.
3.2.Заказчик может перечислить Подрядчику аванс, при наличии денежных средств, в размере до 30% цены Контракта на приобретение материалов и иные затраты, связанные с исполнением настоящего Контракта, с возможностью осуществления контроля над целевым его использованием.
3.3.Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
3.4.При непредоставлении Подрядчиком необходимых документов или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению платежей и производит с него удержание этих сумм, а также суммы полученной Подрядчиком выгоды за пользование чужими денежными средствами в порядке, установленном законодательством.
3.5.Заказчик осуществляет финансирование и оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Подрядчика.
Оплата производится с момента подписания акта о приемке выполненных работ по мере поступления денежных средств из бюджета.
Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).
3.6.При невыполнении по вине Подрядчика объемов работ, предусмотренных Техническим заданием, платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.
3.7.Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемочной комиссии.
4.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1.Срок исполнения обязательств Подрядчиком: в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1.Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
5.1.1.Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническими заданиями, сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем действующим СНиП и ВСН.
5.1.2.Поставить на Объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно требованиям ГОСТ и СНиП и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.
5.1.3.Обеспечить разработку проектной документации.
5.1.4.Выполнять работы и обеспечивать контроль над ходом выполняемых работ своими силами и средствами. Передача (поручение) работ другим лицам, в том числе субподрядчикам, допускается только по согласованию с Заказчиком.
5.1.5.Нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране Объекта.
5.1.6.Осуществлять временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на площадке и подключение вновь построенных коммуникаций.
5.1.7.Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону работ инженерных коммуникаций и строений согласно техническим условиям.
В соответствии с нормативными документами осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.
5.1.8.Гарантировать, что все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов также - лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.
Применение для ремонта объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.
5.1.9.Обеспечить содержание и сохранность Объекта с момента начала выполнения работ и до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
5.1.10.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в контрактный срок.
5.1.11.До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком, несет Подрядчик.
5.1.12.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5.2.Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
5.2.1.Передать Подрядчику утвержденную техническую часть проекта на ремонт объекта.
5.2.2.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
5.2.3.Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика или дать мотивированный отказ.
5.2.4.В случае выявления недостатков и нарушений, Заказчиком составляется предписание с указанием срока устранения недостатков и передается Подрядчику для исполнения.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
6.2.Подрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
6.3.Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
6.4.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, от цены Контракта (либо невыполненных работ).
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5.При расторжении Контракта по инициативе Заказчика из-за невыполнения условий Контракта Подрядчиком или по инициативе Подрядчика при отсутствии уважительных причин для расторжения Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 3% стоимости объема работ по Контракту.
6.6.Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту убытки.
6.7.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
6.8.В случае просрочки сроков оплаты выполненных работ Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.
7.2.Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут сторонами путем заключения соглашения о расторжении контракта.
8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
9.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2.Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.3.При расторжении Контракта возмещаются понесенные убытки, а Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на объекте, за вычетом понесенных убытков.
9.4.Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне, которое должно быть рассмотрено в течение 5 дней.
10.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц, составляет 3 года.
10.2.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта, а гарантийный срок на восстановленные элементы устанавливается вновь, в соответствии с Контрактом, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
10.3.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
11.2.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
11.3.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.4.К Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Приложение N 1).
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
Администрация муниципального образования
"Медведевское городское поселение"
425200, Республика Марий Эл,
Медведевский район,
пгт Медведево,
ул. Советская, д. 22
ИНН 1207002285
КПП 120701001
р/с 40204810900000000079 в ГРКЦ НБ
РМЭ Банка России г. Йошкар-Ола
__________________ П.А. Смирнов
М. П.